单项选择题

下列说法正确的是( )。 ①合同部分无效，不影响其他部分的效力，其他部分仍然有效； ②合同无效意味着合同中所有条款都无效； ③无效合同自裁定无效之日起无效； ④无效合同自订立之日起无效； ⑤无效的合同自始无效

A．①④⑤
B．②③④
C．③④⑤
D．①②③
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

问答题
某道路工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为2003年3月，合同工期为12个月，每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如下表所示。数据表项目人工费材料费不可调值费用钢材水泥集料砖砂木材比例(%)2818137946152003年第一季度造价指数100100.8102.093.6100.295.493.42003年第四季度造价指数116.8100.6110.595.698.993.795.5在施工过程中，发生如下几项事件：1．2003年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天。 2．2003年5月施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天。 3．2003年7月份，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天。 4．2003年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。 以上事件中，除第四项外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施工单位提出如下索赔要求： (1)增加合同工期13天； (2)增加费用11.8万元。 [问题] 1．施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔为什么 2．计算2003年第四季度应确定的工程结算款额。 3．如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理
单项选择题
依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。
A．在首次支付工程进度款时起扣
B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价的10%那个月起扣
C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣
D．自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
相关试题