问答题

某委托监理的工程,施工合同工期为20个月,土方工程量为28000m3,土方单价为18元/m3。施工合同中规定,土方工程量超出原估计工程量15%时,新的土方单价应调整为15元/m3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图5-3所示(时间单位:月)。其中工作A、E、J共用一台施工机械,必须顺序施工。
问题:
1.为确保工程按期完工,图5—3中哪些工作应为重点控制对象施工机械闲置的时间是多少
2.当该计划执行3个月后,建设单位提出增加一项新的工作F。根据施工组织的不同,工作F可有两种安排方案。方案1如图5-4所示;方案2如图5-5所示。经监理工程师确认,工作F的持续时间为3个月。比较两种组织方案哪一个更合理为什么
3.如果所增加的工作F为土方工程,经监理工程师复核确认的工作F的土方工程量为10000m3,则土方工程的总费用是多少

【参考答案】

1.重点控制对象为工作A、E、H、K、M;施工机械闲置时间为4个月。
2.方案1工期21个月,机械闲置时间为6......

(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
热门 试题

问答题
某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经建设单位甲同意,乙分别与建筑设计院丙和建筑工程公司丁签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由于根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失,并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任;乙又以自己不是设计人为由推卸责任。甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题:1.本案例中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效并分别说明理由。2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当为什么3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分4.根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果